Повторный запрос котировок цен
ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН
Дата назначения: 2008-03-05 09:00:00
Дата завершения: 2008-03-14 18:00:00.
Калининградская областная Дума производит запрос котировки цен на проведение ремонтных работ.
Заказчик: Калининградская областная Дума.
Адрес: 236000, г. Калининград, ул. Кирова 17, www.duma.kaliningrad.org
Источник финансирования: за счет средств сметы расходов областной Думы.
Форма котировочной заявки: прилагается.
Предмет контракта:
Капитальный ремонт помещений подвала (ориентировочная площадь 20, 5 кв.м.), включая штукатурку внутренних стен, облицовку стен гипсоплитой с креплением на пристенный металлический каркас, устройство пола и потолка. Монтаж в подвальном помещении (общая площадь ориентировочно 100 кв.м., с общим расходом воздуха 6409 кубометров в час), приточной общеобменной системы вентиляции, включая вентилятор, электродвигатель, электрический воздухонагреватель.
Место, условия и сроки выполнения работ:
г. Калининград, Калининградская областная Дума, ул. Кирова, 17., 15 рабочих дней с момента подписания государственного контракта.
Предложенная цена контракта должна включать: все расходы, связанные с исполнением предмета контракта, включая стоимость оборудования и материалов, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей.
Форма, сроки и оплата поставки: безналичный расчет, предоплата не более 30% от общей стоимости контракта или по факту выполнения работ.
Заявку на размещение заказа способом запроса котировок цен необходимо представить не позднее 14.03.2008г. 18:00:00 час. в Калининградскую областную Думу, г. Калининград, ул. Кирова 17. каб. № 20, тел./факс 91-84-83.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок, не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте областной Думы протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение: 1. Форма котировочной заявки (котировки цен).
2. Проект государственного контракта
Управление делами областной Думы
Приложение № 1
Котировочная заявка
Кому: В управление делами областной Думы
I.
|
Заявитель (для юридических лиц):
|
Заявитель (для физических лиц):
|
II. Котировочная заявка должна содержать также следующие сведения:
1) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
2) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
3) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
5) сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
III. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 2
ПРОЕКТ
Государственный контракт № ___
г. Калининград « »______2008 г.
________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице ______________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Калининградская областная Дума, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице председателя Думы Булычева Сергея Васильевича, действующего на основании Закона Калининградской области «О Калининградской областной Думе», в соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии Калининградской областной Думы по рассмотрению и оценке котировочных заявок от ____________ года № ______ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет государственного контракта.
1.1 ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет и своими силами, включая материалы выполнить Капитальный ремонт помещений подвала (ориентировочная площадь 20, 5 кв.м.), включая штукатурку внутренних стен, облицовку стен гипсоплитой с креплением на пристенный металлический каркас, устройство пола и потолка. Монтаж в подвальном помещении (общая площадь ориентировочно 100 кв.м., с общим расходом воздуха 6409 кубометров в час), приточной общеобменной системы вентиляции, включая вентилятор, электродвигатель, электрический воздухонагреватель.
1.2 ЗАКАЗЧИК обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с условиями государственного контракта, создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ.
Статья 2. Стоимость работ.
2.1. Сумма настоящего государственного контракта составляет __________рублей, в т.ч. НДС ___ рублей.
2.2. Расчеты по настоящему государственному контракту Заказчиком производятся на основании сметы, являющейся неотъемлемой частью данного государственного контракта, в следующем порядке:
-
окончательный расчет производится по окончании работ после подписания акта-приемки формы КС-11 или КС-14 ЗАКАЗЧИКОМ и предоставления документов, счета и счета-фактуры, согласно выставленного счета.
-
предоплата работ производится в размере 30% от суммы Государственного контракта.
2.3. ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, производить корректуру стоимости работ по государственному контракту при изменении объема работ.
2.4. Сумма государственного контракта, указанная в п.2.1., корректируется в следующих случаях, но не более чем на 10 (десять) процентов от суммы государственного контракта:
-
при уточнении фактических объемов работ;
-
при остановке работ по причинам, зависящим от ЗАКАЗЧИКА, или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы;
-
при изменении законодательства в период выполнения обязательств по настоящему государственному контракту, изменяющих или корректирующих его условия;
-
в случае выявления обоснованного превышения сметных объемов работ в ходе строительства;
-
в других случаях по взаимному согласию сторон.
Статья 3. Сроки выполнения работ.
3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется приступить к выполнению работ со дня подписания настоящего Контракта.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Государственного контракта.
Статья 4. Контроль ЗАКАЗЧИКА за ходом выполнения работ.
4.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в трехдневный срок до начала выполнения последующего этапа строительных работ извещать ЗАКАЗЧИКА о выполненных, в том числе скрытых работах.
4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право беспрепятственного доступа к работам ПОДРЯДЧИКА для проверки хода и качества выполняемых работ.
Статья 5. Права и обязанности сторон.
5.1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все работы по настоящему государственному контракту надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом и приложениями к нему, и сдать работу ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок.
5.1.2. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
5.1.3. ПОДРЯДЧИК вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Государственному контракту СУБПОДРЯДЧИКОВ.
5.1.4. ПОДРЯДЧИК обязан немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний ЗАКАЗЧИКА о способе выполнения работ и иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.1. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить ПОДРЯДЧИКУ доступ на строительную площадку.
5.2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим государственным контрактом.
5.2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим государственным контрактом.
5.2.4. ЗАКАЗЧИК вправе проверять ход и качество работ, выполняемое ПОДРЯДЧИКОМ.
Статья 6. Порядок сдачи-приемки предмета государственного контракта.
6.1. Выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы по истечении установленного пунктом 3.2. настоящего государственного контракта срока безотлагательно предъявляются ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ для приемки по акту сдачи-приемки выполненных работ.
ЗАКАЗЧИК подписывает представленный ему акт сдачи-приемки выполненных работ или в случае выявления в ходе соответствующей приемки недостатков в выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работах, представляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания данного акта.
Выявленные в выполненной по настоящему государственному контракту работе недостатки подлежат безотлагательному устранению с момента их выявления силами и средствами ПОДРЯДЧИКА в согласованные сторонами государственного контракта сроки.
6.2. Предмет государственного контракта должен быть представлен ЗАКАЗЧИКУ в виде выполненных согласно пункта 1 настоящего государственного контракта работ.
6.3. ЗАКАЗЧИК вправе вносить любые изменения в объем работ. Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее выполненных работ или замене установленных конструкций, то ЗАКАЗЧИК оплачивает их согласно ст.2 настоящего государственного контракта.
6.4. Объект считается сданным, а работы по настоящему государственному контракту выполненными ПОДРЯДЧИКОМ с момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ от ПОДРЯДЧИКА.
6.5. Случаи простоя ПОДРЯДЧИКА по вине ЗАКАЗЧИКА оформляются двусторонними актами.
Статья 7. Ответственность сторон.
7.1. За нарушение условий настоящего государственного контракта виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.2. При нарушении срока и окончания работ по настоящему государственного контракту, определенными пунктами 3.1. и 3.2., ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ, указанной в смете за каждый день просрочки.
7.3 В случае превышения указанного срока более чем на 30 календарных дней ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть государственный контракт в одностороннем порядке с оплатой фактически выполненных работ. ПОДРЯДЧИК при этом обязан возвратить ЗАКАЗЧИКУ излишне выплаченную сумму по государственному контракту, а также пеню за все время просрочки исполнения обязательств. Кроме того, в этом случае Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы государственного контракта.
7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств и устранения нарушений.
7.5. Всю ответственность за несоблюдение техники безопасности несет ПОДРЯДЧИК в соответствие с действующим законодательством.
7.6. Риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки его в эксплуатацию несет ПОДРЯДЧИК.
Статья 8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить от этом другую в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта, либо начать процедуру расторжения государственного контракта.
8.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему государственному контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему государственному контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Гарантийные обязательства.
9.1. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему государственному контракту составляет 24 месяца с момента передачи предмета подряда, согласно п.6.1. настоящего государственного контракта. Подрядчик за свой счет устраняет все обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока недостатки качества выполненных работ.
Статья 10. Срок действия государственного контракта.
10.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Статья 11. Порядок разрешения споров.
11.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калининградской области.
11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему Государственному контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.
Статья 12. Юридические адреса сторон.
ЗАКАЗЧИК
Калининградская областная Дума
236000, г.Калининград, ул.Кирова, 17
ИНН 3904018991, БИК 042748001
р/с 40702810700000009264 в АКБ
по Калининградской области
Статья 14. Подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
